ООО "Завьялово Энерго"

           Режим работы      Потребителям      Информация      Контакты      Закупки 

Стандарт раскрытия информации за 2012 год  территориальной сетевой организацией —

Обществом с ограниченной ответственностью «Завьялово Энерго»

 

1. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Завьялово Энерго». Сокращенное наименование: ООО «Завьялово Энерго». ИНН 1841004333 КПП 184101001

2. Основные виды  деятельности: передача электрической энергии, деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей.
3. На услуги по передаче электрической энергии, оказываемые обществом с ограниченной ответственностью «Завьялово Энерго» в 2012 году, Постановлением Региональной энергетической комиссии Удмуртской Республики от 27.01.2012 года № 1/9 установлен индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между ООО «Завьялово Энерго» и филиалом «Удмуртэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья»

4.

Наименование сетевой организации

Год

Двухставочный тариф

Одноставочный тариф

ставка за содержание электрических сетей

ставка на оплату технологического расхода (потерь)

Руб.\МВт*мес

Руб.\МВт*ч

Руб.\МВт*ч

1

2

3

4

5

ООО «Завьялово Энерго»

2012

с 1 июля по 31 декабря

507580,86

357,33

1294,19

2013

438479,47

428,55

1237,87

2014

457902,43

467,12

1312,28

5. Информация о потерях электроэнергии в  сетях в 2012 году:

Населенный пункт

Покупка эл./эн,
кВт/ч

Реализация Эл./эн.,
кВт/ч

Фактические потери,
кВт/ч

Фактические потери,
%

Завьяловский район

32 548 523

24 456 827

8 091 696

24,86

Всего

32 548 523

24 456 827

8 091 696

24,86

Нормативные потери, установленные РЭК, %

17,37

5.1 Перечень зон деятельности

№ п\п

Муниципальное образование

Населенный пункт

1 Сельское поселение «Кияикское» Ст. Кияик, Б. Кияик КТП № 211,212,213,214,702
2 Сельское поселение «Люкское» с. Люк КТП № 744
3 Сельское поселение «Завьяловское» с. Завьялово, д. Ст. Мартьяново, д. Шурдымки,             д. Пычанки,  КТП № 311, 322, 333, 371, 606, 310, 316, 317, 318, 329, 330, 349, 384, 391, 928, 951, 775
4 Сельское поселение «Бабинское»  с. Бабино, д.Сапарово, д. Ожмос-Пурга, д. Чукавинки  КТП № 450,465,467, 192
5 Сельское поселение «Вараксинское» с. Вараксино, д. Малиново КТП 578, 582, 583
6 Сельское поселение «Ягульское» д. Н. Михайловское, д. Ст. Михайловское, с. Ягул,д. Крестовоздвиженское, д. Сокол, д. Русский Вожжой, КТП № 275, 276, 910, 278, 568, 875, 272, 2
7 Сельское поселение «Гольянское» д. Забегалово, д. Поваренки, с. Гольяны КТП № 149, 819, 141
8 Сельское поселение «Каменное» д. Динтем, д. Мещеряки 365, 613
9 Сельское поселение «Якшурское» д. Семеново, д. Н. Марасаны, д. Ст. Марасаны,                      13 Разъезд, п.Успенский, д. Бахтияры КТП 489,495, 958, 801, 805, 620, 877
10 Сельское поселение «Подшиваловское» д. Подшивалово, д. Сепыч,  д. Ленино, д. Курегово,      п. Садаковский  КТП № 11, 26, 27, 722, 723, 881,  869
11 Сельское поселение «Пироговское» д. Лудорвай КТп № 10, 661, 76
12 Сельское поселение «Первомайское» п. Первомайский КТП № 806, 889
13 Сельское поселение «Октябрьское» с. Октябрьский, д. Чемошур КТП № 517, 977 ЗТП 82
14 Сельское поселение «Совхозное» с. Совхозный, д. М. Венья, д. Б. Венья КТП № 122, 763, 846, 906
15 Сельское поселение «Хохряковское» с. Хохряки КТП № 513, 160, 63, 250
16 Сельское поселение «Шабердинское» с. Шабердино, поч. Майский, д. Лукшудья КТП             № 196, 198, 199, 219, 220, 559, 655,841
17 Сельское поселение «Ср. Постольское» д. Пойвай КТП № 577

6. Перечень мероприятий по снижению потерь в сетях и сроки их исполнения

6.1 Прогнозная информация на 2013 год  (согласно Программе строительства и реконструкции муниципальных электрических сетей ООО «Завьялово Энерго» на 2012-2014 годы):

№ п/п

Населенный пункт, наименование объекта, наименование мероприятия

Ед. изм.

Кол-во

Ориентировочная стоимость мероприятия,  тыс. руб.

Дата выполнения

Источник                финансирования

Завьяловский район

 

1

Строительство ВЛ-0,4 кВ в д.Ст.Михайловское Завьяловского района УР, микрорайон «Семь Озер».

км.

2,0

1000,0

4 квартал

Собственные средства

2

Строительство ВЛ-0,4 кВ  в с. Ягул Завьяловского района УР, микрорайон «Радуга».

км.

0,8

364,2

3 квартал

Собственные средства

3

Строительство ВЛ-0,4 кВ в с.Завьялово Завьяловского района УР , ул.Молдаванская, новый микрорайон

км.

4,0

2000,0

3 квартал

Собственные средства

4

Строительство ВЛ-0,4 кВ в д. Крестовоздвиженское Завьяловского района УР

км.

2,5

1363,5

4 квартал

Собственные средства

5

Кл-10 кВ ф.0 РП Ижмолоко

км.

1,8

2272,3

2 квартал

Собственные средства

6

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ  КТП в                     д. Б. Кияик Завьяловского района УР

км.

2,5

2000,0

3 квартал

Собственные средства

7

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ  установка КТП в д.Ст. Бор Завьяловского района УР

км

1,0

1000,0

2 квартал

Собственные средства

Итого

10 000,0      

7. Расчет и обоснование нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям утвержден Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.12.2008 № 326 «Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации  работы по утверждению нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям». Источник официального опубликования: «Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти», № 16, 20.04.2009 года.

8. Покупка электрической энергии в целях компенсации потерь осуществляется ООО «Завьялово Энерго» путем приобретения электрической энергии у гарантирующего поставщика – ОАО «Удмуртская энергосбытовая компания» в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31 августа 2006 г. N 530 «Об утверждении основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии» (с изменениями от 16 июля, 29 декабря 2007 г., 28 июня 2008 г., 17 марта, 10 мая, 15 июня, 2, 17 октября 2009 г., 26 февраля, 15 мая, 9 июня, 27 ноября, 31 декабря 2010 г., 6 мая 2011 г.), Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг (утв. Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 года № 861), Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. N 94 г. Москва «О внесении изменения в пункт 62 Правил функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики», Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июня 2008 г. N 476 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Российской Федерации по вопросам организации конкурентной торговли генерирующей мощностью на оптовом рынке электрической энергии (мощности)», Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 ноября 2011 г. N 877 г. Москва «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в целях совершенствования отношений между поставщиками и потребителями электрической энергии на розничном рынке»,  Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. N 355 г. Москва «О внесении изменений в основные положения функционирования розничных рынков электрической энергии»,  Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. N 1179 г. Москва «Об определении и применении гарантирующими поставщиками нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность)», Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 г. N 442 г. Москва «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» в порядке, установленном договором между ООО «Завьялово Энерго» и энергосбытовой компанией.

9. Сведения о техническом состоянии сетей:

№ п/п Населенный пункт Количество аварийных ограничений (отключений) Объем недопоста-
вленной электрической энергии, кВт*ч
Неблагопри-
ятные погодные условия (ветер, гроза и т.д.)
Повреждение оборудования сторонними лицами, организаци-
ями
Повреждения в результате большого износа оборудования Попадание животных в распред. Устройства Другие факторы Всего
1 Завьялов-
ский район
79 7 16 6 108 33565
Итого: 79 7 16 6 108 33565

10.

10.1 Отчет о выполнении годового плана капитальных вложений  (Программы строительства и реконструкции муниципальных электрических сетей ООО «Завьялово Энерго» на 2012 год):

 

№ п/п

Адрес местонахождения объекта

Наименование мероприятия

Источник финансирования

Кол-во (км., шт.)

Фактическая стоимость мероприятий             тыс.руб.

 Дата выполнения

 Примечание

Завьяловский район

1

Строительство ВЛ-0,4 кВ в д.Ст.Михайловское Завьяловского района УР, микрорайон «Семь Озер».

Собственные средства

4,2 км

1 КТП

2200,0

июнь 2012

Выполнено

2

Строительство ВЛ-0,4 кВ в с. Ягул Завьяловского района УР, микрорайон «Радуга».

Собственные средства

5,15 км.

1 КТП

2647,0

декабрь 2012

Выполнено

3

Строительство ВЛ-0,4 кВ  в с.Завьялово Завьяловского района УР , ул.Молдаванская, новый микрорайон

Собственные средства

5,0 км

2499,5

август

 2012

Выполнено

Строительство ВЛ-0,4 кВ д. Крестовоздвиженское Завьяловского района УР

Собственные средства

2,15 км.

999,82

ноябрь 2012

Выполнено

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 2 в д.Сокол Завьяловского района УР

Собственные средства

4,96 км.

1148,84

май

2012

Выполнено

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ на ст.Кияик Завьяловского района УР

Собственные средства

0,725

1 КТП

751,73

декабрь 2012

Выполнено

 

Расширение пропускной способности электрических сетей по итогам капитальных вложений:

 

№ п/п

Адрес местонахождения объекта

Наименование мероприятия

Марка, сечение провода (кабеля) до реконструкции (мм.кв.)

Марка, сечение провода (кабеля) после реконструкции, (мм.кв.)

Протяженность,             (км.)

1

 д.Ст.Михайловское Завьяловского района УР, микрорайон «Семь Озер».

Строительство ВЛ-0,4 кВ, Вл – 10 кВ, установка КТП

Вл 6 кВ АС-50

Вл 0,4 кВ СИП 2 4*70

0,07

4,12

2

 с. Ягул Завьяловского района УР, микрорайон «Радуга».

Строительство ВЛ-0,4 кВ, Вл – 10 кВ, установка КТП

Вл 6 кВ АС-50

Вл 0,4 кВ СИП 2 4*70

1,5

3,65

3

 с.Завьялово Завьяловского района УР , ул.Молдаванская, новый микрорайон

Строительство ВЛ-0,4 кВ

Вл 0,4 кВ А-70

5

4

 Крестовоздвиженское Завьяловского района УР

Строительство ВЛ-0,4 кВ

Вл 0,4 кВ А-70

Вл 0,4 кВ СИП 2 4*70

2

0,15

5

 д.Сокол Завьяловского района УР

Реконструкция Вл-0,4 кВ и КТП

Вл-0,4 кВ А25

Вл-0,4 кВ А35

Вл 0,4 кВ А-70

Вл 0,4 кВ СИП 2 4*70

Вл 0,4 кВ А-50

2,65

0,7

1,61

6

 ст. Кияик Завьяловского района УР

Реконструкция Вл-0,4 кВ и КТП

Вл-0,4 кВ А50

Вл 0,4 кВ А-70

0,73

7

д.Хохряки Завьяловского района УР.

Строительство ВЛ-0,4 кВ

Вл 6 кВ АС-50

ААБЛ – 3*95

0,055

0,8

8

д.Ст Бор Завьяловского района УР

Строительство ВЛ-0,4 кВ, Вл – 10 кВ, установка КТП

Вл 10 кВ АС-50

Вл 0,4 кВ СИП2 4*50

0,25

0,4

9

д. Курегово Завьяловского района УР

Реконструкция Вл-0,4 кВ и КТП

Вл-0,4 кВ А25

Вл-0,4 кВ А35

Вл 0,4 кВ А-70

Вл 0,4 кВ СИП 2 4*70

Вл 0,4 кВ А-50

0,36

0,8

0,2

10

д.Хохряки Завьяловского района УР

Строительство ВЛ-0,4 кВ

Вл 0,4 кВ

 СИП 2 4*35

 Вл 0,4 кВ

СИП 2 4*70

0,16

0,5

11

д. Крестовоздвиженское Завьяловского района УР

Строительство ВЛ-0,4 кВ

Вл 0,4 кВ АПВ-25

Вл 0,4 кВ СИП 2 4*50

0,24

0,6

12

д.Ст.Михайловское Завьяловского района УР

Строительство ВЛ-0,4 кВ

Вл 0,4 кВ

СИП 2 2*16

0,2

 

10.2 Отчет о выполнении плана капитальных ремонтов в 2012 году:

 

Ремонтируемые объекты

      Ед. изм.

Капитальный ремонт, план/факт

ТП

РП

КТП

ВЛ-6/10 кВ

КЛ-10 кВ

ВЛ-0,4 кВ

Трансформатор

шт.

шт.

шт.

Км

км

Км

шт.

Район

Завьяловский район

план

7

1,853

0,8

22

6

факт

6

1,853

0,8

24,6

6

Итого

план

7

1,853

0,8

22

6

факт

6

1,853

0,8

24,6

6

% выполнения плана

86

100

100

112

100

 

Расширение пропускной способности электрических сетей по итогам капитальных ремонтов:

 

Ремонтируемыеобъекты  Ед. изм.

ВЛ-6/10 кВ

Марка и сечение провода ВЛ до ремонта

Марка и сечение провода ВЛ после ремонта

ВЛ-0,4 кВ

Марка и сечение провода ВЛ до ремонта

Марка и сечение провода ВЛ после ремонта

Км

кв. мм

кв. мм

Км

Кв. мм

кв. мм

Завьяловский район

0,2

25

50

 —

3,12

35

70

0,64

50

70

Итого:

3,96

 

11. Количество обращений на технологическое присоединение в период с 01.01.2012 по 31.12.2012  — 513 заявлений.

Действия по отказу в технологическом присоединении к электрическим сетям ООО «Завьялово Энерго» не производились.

 

 

ДОГОВОР № ______

ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ

К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ

(для заявителей с присоединяемой мощностью до 15 кВт включительно, в целях присоединения по одному источнику питания)

 

г. _____________________

 «_____»_________20__года

 

ООО «Завьялово Энерго», именуемое в дальнейшем «Сетевая организация», в лице директора Лушникова П.В., действующего на основании Устава, с одной стороны, и

__________________________________, именуемое в дальнейшем «Заявитель», в лице __________________________________, с другой стороны, вместе именуемые “Стороны”, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Сетевая организация по заявке Заявителя № ___ от ________, обязуется выполнить технологическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям Сетевой организации. Заявитель обязуется оплатить Сетевой организации технологическое присоединение согласно условиям Договора.

1.2. Сетевая организация осуществляет технологическое присоединение в отношении _________________ (выбрать один из следующих вариантов: впервые вводимых в эксплуатацию энергопринимающих устройств; ранее присоединенных реконструируемых энергопринимающих устройств, присоединенная мощность которых увеличивается; ранее присоединенных энергопринимающих устройств, в отношении которых изменяются точки присоединения, виды производственной деятельности, не влекущие пересмотр величины присоединяемой мощности, но изменяющие схему внешнего электроснабжения таких энергопринимающих устройств) объекта Заявителя: __________________________, расположенного по адресу: __________________________ (почтовый, строительный адрес, иной способ привязки объектов Заявителя к местности), (выбрать один из следующих вариантов: с максимальной мощностью (в случае впервые вводимых в эксплуатацию энергопринимающих устройств), с присоединением дополнительной мощности (в случае ранее присоединенных устройств) ________ кВт, к электрическим сетям Сетевой организации к __________________________________ (наименование объекта электросетевой инфраструктуры Сетевой организации, к которому производится технологическое присоединение: ПС, ВЛ, ТП и т.д.). Категория надежности электроснабжения ____________. Уровень напряжения в точке присоединения ____________ кВ.

1.3. Стороны согласовали следующие существенные условия Договора:

1.3.1. Мероприятия по технологическому присоединению, которые включают в себя:

1.3.1.1. подготовку и выдачу Сетевой организацией технических условий (далее «ТУ»), являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора;

1.3.1.2. подготовку Сетевой организацией проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным ТУ;

1.3.1.3. подготовку Заявителем проектной документации в границах земельного участка, находящегося в собственности, аренде или на иных законных основаниях у Заявителя, согласно обязательствам, предусмотренным ТУ, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной;

1.3.1.4. выполнение ТУ со стороны Заявителя и со стороны Сетевой организации;

1.3.1.5. проверку Сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ;

1.3.1.6. осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя Сетевой организацией при участии Заявителя, являющегося собственником присоединяемых энергоустановок, или представителя собственника (в случае если Заявитель не является собственником присоединяемых энергоустановок);

1.3.1.7. осуществление Сетевой организацией фактического присоединения объектов Заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении «включено»).

1.3.2. Обязательства Сторон по выполнению мероприятий по технологическому присоединению с указанием сроков их выполнения определены Сторонами в разделе 2 Договора.

1.3.3.  Размер, порядок и сроки внесения платы за технологическое присоединение, ответственность Сторон за выполнение условий Договора определены в разделе 3 и 4 Договора соответственно.

  1. 1.3.4. Границы балансовой и эксплуатационной ответственности сторон указываются в Акте разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и Акте разграничения эксплуатационной ответственности сторон. Порядок разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и эксплуатационной ответственности сторон, определяется разделом 5 Договора.

1.4. Акт технологического присоединения и Акт об оказании услуг, с указанием в нем стоимости за произведенное технологическое присоединение, оформляются не ранее подписания Сторонами Акта разграничения балансовой принадлежности электрических сетей, Акта разграничения эксплуатационной ответственности сторон, Акта о выполнении ТУ.

  1. 1.5. Исполнение Сторонами обязательств по настоящему Договору оформляется путем подписания Акта об оказании услуг, подготавливаемого Сетевой организацией. Немотивированный отказ Заявителя от подписания полученного им Акта об оказании услуг либо не направление подписанного Заявителем Акта об оказании услуг в адрес Сетевой организации в течение 5 рабочих дней с момента его получения является основанием признания исполнения Договора со стороны Сетевой организации надлежащим образом.
  2. 1.6. Стороны подтверждают, что Заявитель не приобретает прав собственности или иных имущественных прав на объекты, реконструкция (строительство) которых отнесена настоящим договором к обязанностям Сетевой организации. Данные объекты являются собственностью Сетевой организации.
  3. 1.7. Стороны подтверждают, что в связи с присоединением объекта Заявителя и увеличением перетока мощности по электрическим сетям Сетевой организации, для обеспечения технической возможности последующей передачи электроэнергии в точке технологического присоединения, недопущения ухудшения условий последующего электроснабжения Заявителя, а также иных потребителей энергии, присоединенных ранее к сетям Сетевой организации, необходимо усиление существующей электрической сети Сетевой организации, осуществляемое путем выполнения действий, предусмотренных в п.п. ____________ Технических условий № ____________ от ____________ г. (данный пункт включается в текст договора исключительно в случае необходимости выполнения соответствующих работ).

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Обязанности Заявителя.

2.1.1. Надлежащим образом исполнить мероприятия по технологическому присоединению, в том числе определенных в ТУ, в части требований, предусмотренных для Заявителя, в течение ______  (шесть месяцев, если расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявителя, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 м в городах и поселках городского типа и не более 500 м в сельской местности, один год  в случае, если расстояние более 300 м в городах и поселках городского типа и более 500 м в сельской местности, и если  более короткие сроки не предусмотрены соответствующей инвестиционной программой или соглашением сторон) с момента заключения договора.

2.1.2. Надлежащим образом исполнить указанные в разделе 3 Договора обязательства по оплате мероприятий по технологическому присоединению энергоустановок Заявителя к электрическим сетям Сетевой организации.

2.1.3. В случае реализации Заявителем права по п. 2.2.3 Договора направить за 30 дней до окончания срока действия ТУ Сетевой организации запрос о возможности продления срока действия ТУ.

2.1.4. Представлять в течение 2 рабочих дней по запросу Сетевой организации сведения, необходимые Сетевой организации для выполнения Договора.

2.1.5. В случае не исполнения Заявителем обязательств по п.2.1.1. Договора направить    способом, подтверждающим получение Сетевой организацией, уведомление с указанием новой даты выполнения ТУ в течение срока действия ТУ в части требований, предусмотренных для Заявителя.

2.1.6. Разработать самостоятельно или путем привлечения третьих лиц и представить Сетевой организации проектную документацию, отвечающую требованиям ТУ и нормативно-технической документации, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной.

2.1.7. Сдать Сетевой организации результат работ по выполнению ТУ, для чего способом, подтверждающим получение Сетевой организацией, в срок не позднее 5 рабочих дней до даты сдачи, направить уведомление о дате, времени и месте проведения проверки выполнения ТУ.

2.1.8. Устранить указанные Сетевой организацией в ходе проверки претензии к качеству выполнения ТУ. Доказательством проведения проверки Сетевой организацией работ по выполнению ТУ является подписанный уполномоченным представителем/руководителем Сетевой организации Акт о выполнении ТУ и наличие подписанного в установленном порядке Акта осмотра приборов учета и согласования расчетной схемы учета электроэнергии (мощности).

2.1.9. При проверке Сторонами выполнения Заявителем ТУ подписать со своей стороны Акт о выполнении ТУ.

2.1.10. Не позднее, чем за 10 рабочих дней до указанной Сетевой организацией даты выполнения работ по присоединению энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям Сетевой организации передать Сетевой организации комплект исполнительной документации на внешние сети электроснабжения, построенные Заявителем, при наличии таковых.

2.1.11. Обеспечить доступ Сетевой организации к энергоустановкам Заявителя и участие уполномоченного представителя Заявителя при выполнении Сетевой организацией работ по фактическому присоединению энергоустановок Заявителя к электрическим сетям Сетевой организации. Непредставление доступа или отсутствие уполномоченного представителя Заявителя, в случае если Заявитель был уведомлен надлежащим образом, может являться основанием для Сетевой организации перенести сроки выполнения работ по фактическому присоединению.

2.1.12. В случае не предоставления доступа Сетевой организации к энергоустановкам Заявителя или отсутствия уполномоченного представителя Заявителя Заявитель обязан направить повторную заявку Сетевой организации на проведение мероприятий по фактическому присоединению энергоустановок Заявителя к электрическим сетям Сетевой организации.

2.1.13. Принять от Сетевой организации, в течение 2 рабочих дней с момента получения подписать и вернуть Сетевой организации подписанные Акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей, Акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон.

2.1.14. Принять от Сетевой организации, в течение 3 рабочих дней с момента получения подписать и вернуть Сетевой организации подписанный Акт технологического присоединения и Акт об оказании услуг.

2.2. Права Заявителя.

2.2.1. Осуществлять контроль выполнения Сетевой организацией ТУ и обязательств по Договору, в том числе путем направления запросов, без вмешательства в производственную деятельность Сетевой организации.

2.2.2. Обращаться в Сетевую организацию с целью получения разъяснений по выданным ТУ (в том числе, устных).

2.2.3. В случае невозможности выполнения своей части ТУ в установленный срок Заявитель вправе направить Сетевой организации заявку на продление срока действия ранее выданных ТУ.

2.3. Обязанности Сетевой организации.

2.3.1. Надлежащим образом выполнить ТУ в части требований, предусмотренных в ТУ для Сетевой организации, при условии надлежащего исполнения Заявителем своих обязательств по Договору.

2.3.2. Принять от Заявителя документы и результаты выполненных мероприятий, указанных в настоящем Договоре и ТУ, и согласовать документы и результаты выполненных мероприятий или направить Заявителю мотивированные замечания с указанием сроков их устранения.

  1. 2.3.3. Проверить качество выполнения Заявителем ТУ и при надлежащем исполнении Заявителем условий Договора и ТУ выдать Заявителю подписанный Акт о выполнении ТУ. В ином случае Сетевая организация направляет Заявителю мотивированные возражения (замечания), являющиеся причинами к отказу подписать указанный Акт, а также предложения, направленные на устранение соответствующих возражений (замечаний).
  2. 2.3.4. В течение 3 рабочих дней с момента проверки выполнения Заявителем ТУ направить Заявителю Акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей, Акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон.
  3. 2.3.5. После получения своевременно направленного уведомления Заявителя о готовности к проведению осмотра (обследования) присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя выполнить осмотр присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя.
  4. 2.3.6.  Принять от Заявителя документы, указанные в п. 2.1.10. Договора, и в течение _____ рабочих дней с момента проверки выполнения Заявителем ТУ направить последнему уведомление о возможных сроках выполнения действий по фактическому присоединению энергоустановок Заявителя к электрическим сетям Сетевой организации. При этом срок действий по фактическому присоединению устанавливается не позднее ______ с момента заключения Договора. В случае просрочки выполнения каких-либо мероприятий по Договору по причинам, зависящим от Заявителя, срок фактического присоединения энергоустановок Заявителя к электрическим сетям Сетевой организации соразмерно увеличивается с учетом процесса заключения (изменения) и исполнения Сетевой организацией Договоров с подрядными или иными организациями, и технологией производства работ.
  5. 2.3.7. После выполнения фактического технологического присоединения составить и направить Заявителю Акт технологического присоединения.

2.4. Права Сетевой организации.

2.4.1. Осуществлять контроль выполнения Заявителем ТУ и обязательств по Договору, в том числе путем направления запросов и направления уполномоченных представителей на место расположения энергоустановок Заявителя, без вмешательства в производственную деятельность Заявителя.

2.4.2. При получении от Заявителя проектной документации подготовить к ней мотивированную оценку и направить ее Заявителю (в том числе с указанием на возможное несоответствие результата выполненных работ по представленной проектной документации требованиям нормативно-технических или иных актов и (или) ТУ).

2.4.3. В случае просрочки Заявителем проведения любых платежей в соответствии с условиями Договора Сетевая организация вправе приостановить исполнение своих обязательств по настоящему Договору либо отказаться от исполнения этих обязательств и потребовать возмещения убытков.

Также Сетевая организация вправе корректировать срок выполнения действий по фактическому присоединению энергоустановок Заявителя к электрическим сетям Сетевой организации вследствие просрочки Заявителем сроков выполнения своих обязательств по настоящему Договору.

2.4.4. Запрашивать у Заявителя сведения, необходимые для выполнения своих обязательств по Договору.

2.4.5. Привлекать третьих лиц для выполнения своих обязательств по настоящему Договору, оставаясь ответственным за выполнение обязательств по Договору.

2.4.6. При невыполнении Заявителем ТУ в согласованный срок и наличии на дату окончания срока их действия технической возможности технологического присоединения Сетевая организация по обращению Заявителя вправе продлить срок действия ранее выданных ТУ либо, при необходимости, выдать новые ТУ, учитывающие выполненные по ранее выданным ТУ мероприятия, или реализовать иные права, предусмотренные действующими нормативно-правовыми актами или настоящим Договором.

2.4.7. Не производить фактических действий по технологическому присоединению энергоустановок Заявителя к электрическим сетям Сетевой организации до момента устранения Заявителем какого-либо из следующих нарушений:

—          несоблюдение установленных правил технологического присоединения;

—          несоответствие выполненных работ ТУ и (или) проектной документации, если ее разработка является обязательной в соответствии с законодательством РФ о градостроительной деятельности;

—          несоответствие выполненных работ требованиям действующих нормативно-технических актов;

—          просрочка оплаты в соответствии с разделом 3 Договора (данный подпункт включается в договор в случае, если сторонами будет достигнута договоренность о предварительной  оплате. При этом рекомендуется условия по предварительной оплате излагать с учетом требований, предусмотренных ст.328 ГК РФ).

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

Для договоров с физическими и юридическими лицами пункт 3.1

излагается в следующей редакции

3.1. Стороны согласовали, что для определения стоимости услуг по Договору будет использован размер платы, установленный _______________________________ № ___ от ______________ (необходимо указать наименование тарифного решения и органа исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования тарифов).

 

Стоимость услуг по настоящему договору составляет ____________ (______________________________________) рублей ___ копеек, в том числе НДС 18 % в сумме ____________ (____________________________________) рублей ___ копеек (по общему условию плата устанавливается в размере не более 550 рублей при условии, что расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявителя, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности).

 

Если расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявителя, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет более 300 метров в городах и поселках городского типа и  более 500 метров в сельской местности, то стоимость услуг определяется исходя из тарифа на такое присоединение, при этом п.3.1 дополняется третьим абзацем:

Порядок расчета стоимости услуг:

 

Для договоров с юридическими лицами – некоммерческими организациями в случае, если присоединяемая мощность до 15 кВт при условии, что на каждого члена Заявителя приходится не более 15 кВт, пункт 3.1 излагается в следующей редакции:

3.1. Стороны согласовали, что для определения стоимости услуг по Договору будет использован размер платы, установленный _______________________________ № ___ от ______________ (необходимо указать наименование тарифного решения и органа исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования тарифов).

 

При этом стороны согласовали, что стоимость услуг по Договору определяется путем умножения установленного размера платы за технологическое присоединение на количество членов (абонентов) Заявителя .

Стоимость услуг по настоящему договору составляет ____________ (______________________________________) рублей ___ копеек, в том числе НДС 18 % в сумме ____________ рублей ___ копеек (при условии присоединения каждым членом (абонентом) юридических лиц- некоммерческих организаций не более 15 кВт, плата Заявителя сетевой организации не должна превышать 550 рублей, умноженных на количество членов (абонентов) этой организации).

Порядок расчета стоимости услуг:

  1. 3.2. Заявитель оплачивает услуги по настоящему Договору в течение 15 рабочих дней с момента заключения Договора.

3.3.В случае нарушения Заявителем установленного порядка оплаты Сетевая организация вправе:

—          приостановить исполнение принятых на себя обязательств по настоящему Договору с последующим увеличением срока выполнения этих обязательств на соразмерный просрочке Заявителя срок или на более длительный период, обусловленный процессом заключения (изменения) и исполнения Договоров с подрядными или иными организациями, и технологией производства работ;

—          воспользоваться иными правами, предусмотренными нормативно-правовыми актами или настоящим Договором.

3.4. Заявитель осуществляет оплату услуг по Договору путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Сетевой организации, если иной порядок расчётов не будет установлен Сторонами.

  1. 3.5. Сетевая организация предоставляет Заявителю счет-фактуру в порядке и сроки, установленные действующим законодательством РФ.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

  1. 4.2. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по Договору, если это невыполнение было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, т.е. чрезвычайными и непредотвратимыми при данных условиях обстоятельствами, возникшими после вступления в силу Договора. В этих случаях сроки выполнения Сторонами обязательств по Договору отодвигаются соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы, с учетом процесса заключения (изменения) и исполнения договоров с подрядными или иными организациями, и технологией производства работ

По требованию любой из Сторон создается согласительная комиссия, определяющая возможность дальнейшего исполнения взаимных обязательств. При невозможности дальнейшего исполнения обязательств Сторонами сроки исполнения обязательств отодвигаются соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы.

4.3. В случае нарушения одной из сторон договора сроков осуществления мероприятий по технологическому присоединению она обязана уплатить другой стороне в течение 10 рабочих дней с даты наступления просрочки неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, установленной на дату заключения Договора, и общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки.

4.4. В случае нарушения Сетевой организацией указанных в договоре сроков технологического присоединения Заявитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор.

5. ПОРЯДОК РАЗГРАНИЧЕНИЯ БАЛАНСОВОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ И ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН

5.1. Разграничение балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон осуществляется путём подписания Сторонами Акта разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и Акта разграничения эксплуатационной ответственности сторон соответственно.

5.2. Граница балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон определяется по подтвержденной правоустанавливающими документами границе ____________________ (ЛИБО земельного участка, ЛИБО недвижимого объекта), на котором (в котором) находятся принадлежащие потребителю на праве собственности или на ином законном основании энергопринимающие устройства, в отношении которых предполагается осуществление мероприятий по технологическому присоединению

П.5.2. может быть изложен в иной редакции при условии соблюдения прав и учета интересов заявителя, в том числе предусмотренных действующими нормативно-правовыми актами.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до ___________ 20__ г.

6.2.  Окончание срока действия Договора при условии истечения срока действия выданных в рамках настоящего Договора ТУ, невыполнении Заявителем ТУ и отсутствия обращения Заявителя о продлении срока действия ТУ или выдаче новых ТУ, влечет прекращение обязательств Сетевой организации по настоящему Договору. При этом Заявитель обязуется возместить Сетевой организации фактически понесенные расходы по настоящему Договору.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Споры и разногласия, возникающие при заключении и исполнении Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров, учитывая взаимные интересы и руководствуясь действующим законодательством РФ.

7.2. В случае невозможности достижения согласованного решения Сторонами, споры рассматриваются в судебном порядке по месту оказания услуг по технологическому присоединению.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

8.2. Сведения о деятельности Сторон, полученные ими при заключении, изменении (дополнении), исполнении и расторжении Договора, а также сведения, вытекающие из содержания Договора, являются коммерческой тайной и не подлежат разглашению третьим лицам (кроме, как в случаях, предусмотренных действующими нормативно-правовыми актами или соглашением Сторон, а также в случаях рассмотрения споров в судебном порядке, при предоставлении по запросам Федеральной антимонопольной службы России или её территориальных органов, органов в сфере государственного ценообразования, прокуратуры, иных органов государственной власти и управления) в течение срока действия Договора и в течение трех лет после его окончания.

8.3. Все изменения и дополнения к Договору действительны в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

8.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу и находящихся по одному экземпляру у каждой из Сторон.

9. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

9.1. Приложение № 1 «Технические условия»

 

10. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Сетевая организация Заявитель: 

 

 

12. Основные условия договора по оказанию услуг по передаче электрической энергии:

 

Между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (Заказчик),   ООО «Завьялово Энерго» (Исполнитель) и ОАО «Удмуртская энергосбытовая компания» заключен договор № К-163 от 26.08.2009 года об оказании услуг по передаче электрической энергии (мощности) и покупки электрической энергии для компенсации потерь в электрических сетях (далее — Договор).

Срок действия Договора – с 01.07.2009 года по 31.12.2009 года  продлевается на каждый последующий календарный год на тех же условиях.

В 2012 году на 21013год были заключены раздельные договора на оказание услуг по передаче электрической энергии и покупке электрической энергии для компенсации потерь.

На 2013 год заключен договор № К-199 от 06.12.2012 года об оказании услуг по передаче электрической энергии (мощности) с ОАО «МРСК Центра и Приволжья».

По условиям Договора, Исполнитель оказывает Заказчику услуги по передаче электрической энергии через технические устройства электрических сетей, находящихся во владении ООО «Завьялово Энерго», а Заказчик оплачивает эти услуги.

Покупка электрической энергии в целях компенсации потерь в электрических сетях ООО «Завьялово Энерго» осуществляется у ОАО «Удмуртская энергосбытовая компания».

На 2013 год заключен договор № К-163 от 28.11.2012 года купли-продажи электрической энергии для компенсации потерь в электрических сетях с ОАО «Удмуртская энергосбытовая компания».

Величина присоединенной (заявленной) мощности Потребителей в точках отпуска, в пределах которой Исполнитель обязуется обеспечивать передачу электрической энергии, принимается равной мощности по диапазонам напряжения, которая была учтена Региональной энергетической комиссией Удмуртской Республики при установлении тарифа на соответствующий период регулирования. На 2013 год  согласованный объем заявленной мощности составляет 4,4 МВт.

Ответственность сторон за состояние и обслуживание объектов электросетевого хозяйства фиксируется в прилагаемых к договору актах разграничения балансовой принадлежности электросетей и эксплуатационной ответственности сторон.

Стоимость услуг ООО «Завьялово Энерго» по передаче электрической энергии определяется на основании в соответствии с Постановлением Региональной энергетической комиссии Удмуртской Республики на очередной период регулирования. Расчетный период – один календарный месяц. Заказчик производит оплату оказанных Исполнителем услуг следующим образом:

— до 15 числа месяца, следующего за расчетным, — в неоспариваемом объеме услуг по передаче электрической энергии – по ставке на содержание электрических сетей;

— до 29 числа месяца, следующего за расчетным, — в неоспариваемом объеме услуг по передаче электрической энергии – по ставке на оплату технологического расхода (потерь).

Урегулированный Сторонами ранее оспариваемый объем услуг подлежит отдельной оплате Заказчиком в том месяце, в котором Стороны произвели согласование оспариваемого объема.

 

 

 

 

 Директор                                                                                    П. В. Лушников

 

 





Copyright © 2010 - 2017 ООО "Завьялово Энерго"